建筑工程施工合同審核16大要點(diǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理必看！

　　【摘要】《建筑工程施工合同》條款繁多，針對(duì)自己工程項(xiàng)目簽訂符合自己特點(diǎn)的合同是很重要的，很多施工企業(yè)直接照抄別人合同，埋下了極其危險(xiǎn)的隱患。下面我們一起了解建筑工程施工合同審核的16大點(diǎn)，是項(xiàng)目經(jīng)理必了解的16合同點(diǎn)。

　　1、注意審查合同招投標(biāo)要求、承包方主體資格

　　(1)對(duì)于：國(guó)家大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公用事業(yè)、國(guó)有資金投資、政府投資項(xiàng)目、國(guó)際組織如世行貸款項(xiàng)目，必須通過招投標(biāo)。

　　(2)2004第14號(hào)《關(guān)于審理建筑工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》：將五種合同依法認(rèn)定為無效：(一)承包人未取得建設(shè)施工企業(yè)資質(zhì)或超越資質(zhì)等級(jí)的;(二)沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的;(三)建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未進(jìn)行招標(biāo)或者中標(biāo)無效的;(四)承包人非法轉(zhuǎn)包建設(shè)工程的;(五)承包人違法分包建設(shè)工程的。

　　因此，對(duì)于承包主體的資質(zhì)審查可以防止合同最終效力問題。實(shí)務(wù)操作中，讓律師修改施工合同時(shí)，合同雙方在前期大多經(jīng)過了相互摸底階段，但仍需要從具體合同特點(diǎn)角度予以分析。

　　2、注意工程承包范圍的審查

　　整體比較簡(jiǎn)潔;注明與招投標(biāo)文件、發(fā)包圖紙、工程量清單內(nèi)容一致;

　　包括：土建工程、給排水工程、電氣工程、消火栓工程、消防噴淋工程、暖通工程、弱電工程(包括智能化系統(tǒng)預(yù)埋管、盒、箱殼部分)等等。

　　3、注意標(biāo)明開工日期的成立標(biāo)志

　　項(xiàng)目開工日期的明確對(duì)工期的認(rèn)定，具有重要意義。

　　(1)一般標(biāo)明：開工日期以發(fā)包方和監(jiān)理方、或監(jiān)理出具的開工通知日期為準(zhǔn)。

　　(2)實(shí)際開工日期與約定日期不一致：實(shí)際開工日期為準(zhǔn)(開工令等證實(shí));

　　(3)施工許可證日期和實(shí)際施工日期不一致：以施工許可證日期為準(zhǔn)。

　　4、注意審查組成合同文件的順序

　　首先需標(biāo)注：在前者優(yōu)先;

　　其次，對(duì)于有補(bǔ)充協(xié)議的，要注明與合同正文效力一致。

　　5、注意審查對(duì)監(jiān)理工程師、發(fā)包人派駐工程師權(quán)限的設(shè)置

　　對(duì)于可能引起工期順延、工程質(zhì)量、合同效力等重大變更的工程師指令，可以約定需要經(jīng)過發(fā)包人或承包人認(rèn)可后生效。

　　一、明確工程師授權(quán)范圍;

　　二、對(duì)于超越工程師授權(quán)范圍的，由發(fā)包方確認(rèn)。

　　6、注意審查對(duì)安全文明施工的約定

　　一般約定由承包方承擔(dān)，但為保護(hù)承包方利益時(shí)，可以約定一個(gè)兜底條款，如：因?yàn)榘l(fā)包方原因造成的安全文明施工問題，由發(fā)包方承擔(dān)一切損失。

　　7、 注意審查對(duì)于工期順延的約定

　　一、工期順延的原因，除規(guī)定不可抗力外，對(duì)于因工程內(nèi)容變更、工期增加、設(shè)計(jì)變更、工程款支付、政府指令(停水停電)、地下物等因素造成的工期順延，約定標(biāo)準(zhǔn)作為認(rèn)定是否構(gòu)成工期順延的依據(jù);

　　二、工期順延的程序性約定：承包方在一定時(shí)間內(nèi)，書面報(bào)發(fā)包方認(rèn)可、監(jiān)理認(rèn)可。可以增加“視為”條款。(視為條款：發(fā)包方在約定期限內(nèi)不予答復(fù)的，視為認(rèn)可。)

　　8、注意約定對(duì)于隱蔽工程和中間驗(yàn)收的條件和程序

　　(1)程序：“按照國(guó)家、省、市、縣有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。承包人自檢、并在隱蔽或中間驗(yàn)收前小時(shí)，以書面形式通知監(jiān)理工程師和發(fā)包人代表。防水及室外裝修等重要部位的施工先做樣板，經(jīng)發(fā)包人和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理驗(yàn)收后方可進(jìn)行施工。”

　　(2)通用條款內(nèi)有具體約定，也可在合同中明確“正負(fù)零、封頂”等主要節(jié)點(diǎn)的驗(yàn)收要求。

　　9、注意審查合同價(jià)款的確定方式

　　一般有三種方式：

　　(1)采用固定價(jià)格合同，注意約定合同價(jià)款中包括的風(fēng)險(xiǎn)范圍，如：

　　“鋼材價(jià)格的市場(chǎng)變化(8%)”

　　注意風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)算方法：

　　(如：合同約定工程總價(jià)款包含全部工程量?jī)?nèi)容，承包人無論何種原因沒有列入單價(jià)或總價(jià)款中的工程，發(fā)包人都沒有增加支付的義務(wù)，并認(rèn)為該項(xiàng)目已包含在總承包價(jià)款中。本工程竣工結(jié)算時(shí)，只計(jì)算變更部分和材料價(jià)差調(diào)整部分，不再對(duì)報(bào)價(jià)書、標(biāo)底價(jià)及中標(biāo)價(jià)進(jìn)行重新核對(duì)。)

　　(2)采用可調(diào)價(jià)格合同，合同價(jià)款調(diào)整方法：招標(biāo)范圍以內(nèi)的工程量按實(shí)計(jì)算，定額計(jì)價(jià)，稅前總價(jià)下浮。設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證由總監(jiān)、發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)工程師共同認(rèn)可，施工期間工程變更或簽證調(diào)整單項(xiàng)元以內(nèi)不予計(jì)取，元以上單項(xiàng)的變更或簽證于竣工決算時(shí)調(diào)整，簽證、變更的工程量按專項(xiàng)條款所規(guī)定的相應(yīng)下浮率下浮。

　　10、注意審查工程進(jìn)度款支付方式

　　(1)方式：節(jié)點(diǎn)形象進(jìn)度，按比例;工程量，按比例。

　　(2)按照節(jié)點(diǎn)付款的約定，承發(fā)包雙方會(huì)根據(jù)合同特點(diǎn)加以約定。律師審查的是綜合工程進(jìn)度和款項(xiàng)支付的配套，前期墊資比例墊資壓力、工程過程中的資金投入的持續(xù)和科學(xué)等。

　　11、注意審查關(guān)于工程變更的約定

　　未經(jīng)過規(guī)劃的批準(zhǔn)、設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)變更;承包方原則不作變更;但實(shí)務(wù)上需做變更。

　　確認(rèn)流程：由于工程變更使得工程量或工作內(nèi)容增減的，變更發(fā)生后日內(nèi)，承包人須向工程師提交書面報(bào)告，工程師審批通過書面報(bào)告后報(bào)發(fā)包人核準(zhǔn)，書面報(bào)告經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)并加蓋公章后，方可作為調(diào)整合同價(jià)款的有效簽證,在工程結(jié)算時(shí)支付。

　　承包人逾期不報(bào)，視為不涉及工程造價(jià)增加。設(shè)計(jì)變更必須提供由發(fā)包人發(fā)出的或發(fā)包人委托設(shè)計(jì)單位經(jīng)發(fā)包人審批后發(fā)出的工程變更通知書，否則不視為設(shè)計(jì)變更。施工期間變更調(diào)整單項(xiàng)元以內(nèi)不予計(jì)取，元以上單項(xiàng)的變更于竣工決算時(shí)調(diào)整。

　　12、注意審查關(guān)于竣工驗(yàn)收和結(jié)算的約定

　　此階段的程序設(shè)置：

　　(1)驗(yàn)收過程;(四主體加質(zhì)檢站)

　　(2)工程交付;

　　(3)資料交付;(視為條款、移交資料明細(xì))

　　(4)竣工結(jié)算。(時(shí)間、視為條款)

　　重點(diǎn)是關(guān)于驗(yàn)收的主體資格、質(zhì)量不合格情況下的整改措施和責(zé)任承擔(dān)、結(jié)算資料的提交時(shí)間和補(bǔ)充要求。注意作為承包方不要忘記增加：結(jié)算文件提交后，在約定時(shí)間內(nèi)發(fā)包方不予以審計(jì)的，視為認(rèn)可結(jié)算資料。

　　13、在對(duì)于施工合同違約責(zé)任約定的審查過程中的注意點(diǎn)

　　(1)對(duì)于履約保證金(或保函)的具體內(nèi)涵加以明確：何種情況下扣除、保函生效失效時(shí)間、保證金退還的時(shí)間及利息約定;

　　(2)對(duì)于工期拖延的罰則：扣保證金、違約金及抵工程款、總價(jià)款的違約金。

　　(3)對(duì)于逾期支付工程款的罰則：發(fā)包人不能按時(shí)支付工程款的，自逾期之日起按照中國(guó)人民銀行規(guī)定的貸款利率承擔(dān)遲延履行期間的利息。

　　違約金：可與延期通比例的約定。

　　(4)對(duì)于優(yōu)先受償權(quán)的約定;

　　(5)對(duì)于工程及資料交付的約定：發(fā)包人與承包人工程結(jié)算發(fā)生的任何異議，應(yīng)當(dāng)通過仲裁或者訴訟解決，但是無論是否發(fā)生或者爭(zhēng)議責(zé)任如何，都不能成為承包人行使工程移交、工程驗(yàn)收、配合工程備案以及移交工程資料的抗辯理由。上述爭(zhēng)議被確認(rèn)屬于發(fā)包人過錯(cuò)的，發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。(留置權(quán))

　　(6)對(duì)于質(zhì)量爭(zhēng)議的約定：質(zhì)量問題認(rèn)定的中間機(jī)構(gòu)設(shè)置和認(rèn)定。證明責(zé)任的承擔(dān)和程序�？杉s定第三方：區(qū)所在地的質(zhì)量部門。

　　(7)對(duì)于質(zhì)保金的約定：質(zhì)保期的長(zhǎng)短，質(zhì)保金返還的方式和利息支付問題。

　　(8)對(duì)于安全文明施工過程中的責(zé)任承擔(dān)和處罰方式的約定。

　　(9)關(guān)于工程違法轉(zhuǎn)分包、掛靠的約定：主要是罰則。工程不允許轉(zhuǎn)包或者違法分包，發(fā)包人發(fā)現(xiàn)承包人違反本條規(guī)定轉(zhuǎn)包或者違法分包的，有權(quán)立即解除合同。承包人除比照本協(xié)議質(zhì)量、工期相應(yīng)處罰條款承擔(dān)全部責(zé)任外，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程總標(biāo)價(jià)10%的違約金。造成發(fā)包人損失的，承包人還應(yīng)承擔(dān)由于解除合同迫使發(fā)包人重新招標(biāo)引起的房屋銷售信譽(yù)受損帶來的直接、間接經(jīng)濟(jì)、名譽(yù)賠償責(zé)任。但本協(xié)議約定發(fā)包人分包的除外。

　　(10)對(duì)于工程保修責(zé)任的認(rèn)定：承包方不保修情況下的處理和費(fèi)用承擔(dān)。

　　14、關(guān)于合同生效時(shí)間、地點(diǎn)效力的約定審查

　　簽字蓋章時(shí)、履約保證金交納時(shí)(附生效條件)等;合同簽訂地、項(xiàng)目所在地。

　　15、關(guān)于爭(zhēng)議解決途徑、地點(diǎn)的約定審查

　　訴訟和仲裁的選擇;

　　工程所在地、合同簽訂地、原告所在地、承包方或發(fā)包方所在地、第三方。

　　16、其他注意點(diǎn)

　　(1)質(zhì)量約定：合格、市優(yōu)、省優(yōu)、國(guó)優(yōu)。

　　(2)材料：甲供、乙供;與約定品牌不符合的認(rèn)定與罰則。

　　(3)保險(xiǎn)：工程一切險(xiǎn);甲乙雙方的人身險(xiǎn)。

　　(4)農(nóng)民工工資支付的承諾。

　　(5)關(guān)于公章使用和款項(xiàng)支付：

　�、� 項(xiàng)目部公章：設(shè)定權(quán)限;

　　② 款項(xiàng)：轉(zhuǎn)賬、一個(gè)帳戶。

　　《建筑工程施工合同》條款繁多，如何針對(duì)自己的工程項(xiàng)目來審查簽訂符合自己特點(diǎn)的合同是律師必備的業(yè)務(wù)能力，很多施工企業(yè)照抄別人的合同，實(shí)則埋下了對(duì)自己極為不利的隱患。通過本文的學(xué)習(xí)，相信大家仔細(xì)研究一定能解決此隱患問題。

　　編輯推薦：

　　環(huán)球網(wǎng)校2018年一級(jí)建造師考試助報(bào)名服務(wù)上線！

　　2017年一級(jí)建造師《各科目》精華講義10頁(yè)紙押題分析匯總

　　2017年一級(jí)建造師《各科目》五頁(yè)內(nèi)部資料押題分析匯總

　　精品課程套餐推薦：