2020年二級建造師《工程法規(guī)》每日一練(11月20日)

正在備考2020年二級建造師考試的考生，您可以點擊文章底部按鈕，免費下載2020年二建備考白皮書，教您如何高效備考!

相關(guān)推薦：2020二級建造師《各科》11月每日一練匯總

2020二級建造師《工程法規(guī)》每日一練(11月20日)

1.【單選】甲乙雙方的施工合同約定工程應(yīng)于2018年5月10日竣工，但是乙方因為管理不善導(dǎo)致工程拖期，在5月20日到5月25日該地區(qū)發(fā)生洪災(zāi)，造成工期一再拖延，最后竣工時間為2018年5月31日。甲方在支付乙方工程費用時，擬按照合同約定扣除因乙方工程拖期的違約費用，那么甲方應(yīng)該計算( )天的拖期違約損失。

A.15

B.16

C.17

D.21

2.【單選】2018年3月5日，某建筑公司所承攬的某住宅小區(qū)施工項目竣工。按照施工承包合同的約定，建設(shè)單位應(yīng)該在2018年4月1日支付全部剩余工程款，但是建設(shè)單位以各種理由推托遲遲不予支付。考慮到人際關(guān)系問題，建筑公司沒有立即對建設(shè)單位提起訴訟。2018年12月3日，建筑公司聽說銀行正計劃將此住宅小區(qū)拍賣，理由是建設(shè)單位沒有償還貸款。而這些住宅則是作為貸款的抵押物。于是建筑公司提出自己對該小區(qū)拍賣所得價款享有優(yōu)先受償權(quán)。以下的表述正確的是( )。

A.建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失

B.根據(jù)我國《最高人民法院關(guān)于建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)問題的批復(fù)》，建筑公司享有優(yōu)先權(quán)期限為一年，可以自己對小區(qū)進行拍賣

C.建設(shè)單位沒有償還貸款，所以銀行享有最優(yōu)先受償權(quán)

D.2018年12月3日已經(jīng)超過了國家規(guī)定的行使優(yōu)先權(quán)的期限，所以建筑公司無權(quán)享有優(yōu)先受償權(quán)

3.【單選】甲建筑公司與乙房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂一份建設(shè)工程承包合同，合同規(guī)定由甲公司預(yù)先墊付20%的工程款，但沒有約定利息的計算方法，若甲乙公司就工程款支付發(fā)生爭議，甲公司起訴至人民法院，要求乙公司支付工程款并償還墊付工程款的利息，人民法院應(yīng)( )。

A.對該訴訟請求予以支持

B.對該訴訟請求不予支持

C.對工程款訴訟請求予以支持，對利息訴訟請求不予支持

D.對工程款訴訟請求不予支持，對利息訴訟請求予以支持

【答案解析請翻頁查看】

相關(guān)推薦：2020二級建造師《各科》11月每日一練匯總

2020二級建造師《工程法規(guī)》每日一練(11月20日)答案

1.【答案】D

【解析】本題雖然發(fā)生了不可抗力，但是乙方因管理不善而導(dǎo)致工期拖延的違約責(zé)任是不能免除的。因為不可抗力發(fā)生的時間不是在合同約定的施工期內(nèi)，而是乙方違約后發(fā)生的，因此因不可抗力導(dǎo)致工期拖延的時間仍然是屬于乙方工期的延誤。

2.【答案】D

【解析】《合同法》規(guī)定，認定建筑工程的承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)和其他債權(quán)。建筑工程價款包括承包人為建設(shè)工程應(yīng)當支付的工作人員報酬、材料款等實際支出的費用，不包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失。建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為6個月，自建設(shè)工程竣工之日或者建設(shè)工程合同約定的竣工之日起計算。

3.【答案】C

【解析】當事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。當事人對墊資利息沒有約定的，承包人請求利息支付的，不予支持。

以上就是小編整理的2020二級建造師《工程法規(guī)》每日一練(11月20日)，如果想及時了解2020年二級建造師考試報名時間、考試時間等，可以 免費預(yù)約短信提醒，預(yù)約成功的考生將會在時間公布后及時準確地接收到相關(guān)的考試信息通知！

相關(guān)推薦：以下內(nèi)容是2020年二級建造師各科11月的每日一練匯總，有需要的考生可以點擊查看。

公共科目：《施工管理》

專業(yè)科目：《水利水電》